下面是小编为大家整理的2023年最新合同诉讼纠纷(3篇),供大家参考。
在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
合同诉讼纠纷篇一
甲方：_______________
乙方：______________
签订日期：___________年_______________月_______________日
甲方：_______________
地址：_______________邮码：_______________电话：_______________
法定代表人：_______________职务：_______________
乙方：_______________
地址：_______________邮码：_______________电话：_______________
法定代表人：_______________职务：_______________
甲方与债权债务纠纷一案,委托乙方代理,双方遵照平等、自愿、公平、互利的原则,经协商达成以下协议,共同遵守。
第一条、甲方因经济困难,本案诉讼费、差旅费、协调费等相关费用,全由乙方承担。
第二条、本案追回款额,甲、乙双方按比例提成。
甲方为_______%,乙方为_______%.
第三条、甲方必须积极及时提供本案全部证据,如实介绍情况,不得提供假证、伪证。
第四条、乙方负责本案一、二审诉讼直至执行完毕全部代理。
乙方为全权代理,即代为承认、变更、和解、上诉、执行。
第五条、本合同的变更和修改,必须双方协商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及终止合同。甲方中止合同,应承担按比例提成罚金;乙方中止合同,甲方可拒绝支付任何费用。
第六条、追回的款项,汇入由乙方指定的帐号,乙方按比例及时支付给甲方,不得借故拖延。
第七条、本合同自双方签字之日生效,至本案终结终止。
第八条、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方：_______________乙方：_______________
代表人：_______________代表人：_______________
日期：_______________日期：_______________
合同诉讼纠纷篇二
原告：______________，性别：____，________年____月____日生，_________族，住址：_________________电话：_____________
被告：______________，性别：____，________年____月____日生，_________族，住址：_________________电话：_____________
诉讼请求
1、请求判令被告支付原告股权转让款_________元;
2、请求判令被告支付原告逾期付款利息_________元;
3、本案全部诉讼费用由被告支付。
事实与理由
_________年原告与被告及_________三人合伙出资经营宏远商务宾馆，约定原告出资_________万元，被告出资_________万元，_________出资_________万元，原告实际出资_________元，宾馆由被告全权负责经营管理，原告、_________两人不参与经营管理，只参与分红。期间_________退出合伙，被告购买其所有股权。_________年_________月_________日原告退出合伙，与被告签订《股份转让协议》，协议约定原告退出合伙，原告将自己所持的_________宾馆股份以_________元全部转让给被告，股份转让金由被告于_________年_________月_________日开始支付，在_________年_________月_________日支付_________万元，余款在_________年_________月_________日前全部付清。然而协议签订后被告仅支付元_________万元，原告多次催促被告要求其支付余款，但是被告始终未予支付。鉴于以上事实，被告的行为已经违反双方签订的协议，严重侵害了原告的合法权益，故原告依据《民诉法》第108条之规定，向贵院提出如上诉讼请求，望贵院依法秉公处理，判如所请。
此致
__________人民法院
具状人：______________
_____年_____月_____日
合同诉讼纠纷篇三
原告：______________
住址：______________
身份证号码：______________
被告：______________
住址：______________
身份证号码：______________
诉讼请求：______________
风险提示：______________
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
1、判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自___________年_________月_______日至实际支付之日的利息，暂计至___________年___________月__________日为___________元，以上合计_______________元;
2、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：______________
风险提示：______________
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
___________年___________月__________日，原告与被告签订了编号为_______________的《商品房预售合同》。根据该合同的约定，被告应在___________年___________月__________日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之__________按日计算，并于实际交房之日起_______________内向原告支付。
___________年___________月__________日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。___________年___________月__________日，原告与被告签订了《补充协议》，被告承诺在___________年___________月__________日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即___________年___________月__________日之次日起计算。
___________年___________月__________日，被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的《___________市商品房预售合同》约定的方式向您支付违约金”。直到___________年___________月__________日，被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。
根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自___________年___________月__________日起至___________年___________月__________日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日_______________日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。___________年___________月__________日，原告委托律师向被告发出《律师函》，被告签收后仍不向原告支付违约金。
综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。
此致
________________人民法院
起诉人(签字)：______________
___________年___________月__________日
风险提示：______________
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着;列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。
附：______________
起诉状副本__________份;
证据材料副本__________份。
推荐访问:诉讼 纠纷 合同 最新合同诉讼纠纷(3篇) 最新合同诉讼纠纷(三篇) 合同纠纷案诉讼流程